Типовой договор на натяжные потолки ип

11.10.2018 Выкл. Автор admin

Образец договора монтажа натяжных потолков

Определившись, с выбором отделки поверхности потолка осталось теперь выбрать компанию, которая выполнит работу по монтажу натяжного потолка, а потом и заключить договор монтажа натяжных потолков. Такой договор будет предоставлен фирмой, и для надёжного и качественного монтажа надо строго придерживаться всех соглашений указанных в договоре.

Составление договора

Когда вы выбрали компанию для проведения монтажных работ, вам будет предоставлен типовой договор. Обратите внимание, что это только формальность, в которую можно вносить изменения. При подписании договора его надо прочитать и обратить внимание на некоторые детали.

При заключении договора в нём участвуют, как правило, две стороны – Заказчик и Подрядчик.

  • Если фирма, с которой вы планируете заключить договор, берёт субподрядчика, то этот факт должен вас насторожить. И пусть представитель фирмы прокомментирует этот факт, а вы внимательно всё выслушайте.
  • Договор на натяжные потолки подписывается в том случае, если вы в двух стороннем порядке согласовали стоимость всех работ.

Ответственность сторон

Посмотрев договор, можно увидеть пункт об «ответственности сторон» и на него стоит обратить внимание.

Согласно законодательству и договору, вы нанимаете работников для выполнения работ, где вы обязаны предоставить в полном объёме всю информацию о состоянии помещения, то есть наличия скрытой проводки, не качественной перегородки, возможных металлических выступов и т.д.

Представитель фирмы должен изучить помещение и прописать, что будет установлено в этом помещении.

Если планируется установить потолки с неоновой подсветкой, то для работы такой подсветки требуется подача электричества. При наличии специальных инструментов можно выявить скрытую проводку. Этот момент следует обязательно оговорить в письменном виде.

Согласно законодательству, подрядчик несёт ответственность за сохранность помещения, и за жизнь всей монтажной бригады при ведении работ по монтажу. Но если Заказчик не предоставил полную информацию о состоянии помещения, то ответственность несет Заказчик.

Приёмка работ

Пакет документов в виде договора монтажа натяжных потолков и акта выполненных работ, вы получаете сразу, и в конце документа есть пункт о «принятии работ». Процесс приёмки следует начинать, как только рабочие зашли в дом. После монтажа некоторые детали вы просто не заметите.

Потому как после монтажа есть возможность проверить только натяжение самого полотна, наличие неровностей и качество установки профилей. Во время проведения монтажных работ, следует внимательно следить за расходом материалов, прописанных в смете. Можно сравнить количество установленных саморезов с калькуляцией на закупку материалов.

Стоит обратить внимание на способы обвода труб. Они должны быть уплотнены специальным кольцом из пластика.

Обращайте внимание на качество некоторых расходных материалов. Их могут подменить на более дешёвый вариант, чем расходные элементы предусмотренные сметой.

Особое внимание уделите на сечение кабеля, предусмотренное договором.

Соединения проводов должны соединяться при помощи специальных зажимов или клеммников, а не изолентой.

Гарантийные обязательства

В договоре на натяжной потолок обязательно следует учесть гарантийные обязательства. Фирма — установщик обязана в течение всего гарантийного срока нести ответственность, за выполненную работу и устранять недостатки за свой счёт.

Скачать образец договора монтажа натяжных потолков

Поменять натяжной потолок

Натяжные потолки это очень прочная и долговечная конструкция, но как показывает практика, ничего вечного нет. Может возникнуть ситуация, когда срочно потребуется поменять натяжной потолок. Поменять .

Монтаж потолочного плинтуса своими руками

Монтаж потолочного плинтуса своими руками на первый взгляд не представляет ничего особенного. Тем не менее не всё так легко как может казаться. Потолочный плинтус (галтель), предназначен для исправ .

Бланк замера натяжных потолков

Если вы решили установить в помещении натяжной потолок, то необходимо знать, что сначала делают точный замер, и схематично указывают все углы будущего потолка. Для записи всех особенностей помещени .

GRADOREMSTROY.RU г.Москва, Лубянский пр-д, 15, стр. 2, этаж 4, офис 443, тел. (499) 092-12-93

© 2015 Все права защищены. Копирование материалов сайта запрещено!

Договор подряда образец

ДОГОВОР № __________________________________

Г._______________________________ «______»_______________2016 г.

Ф.И.О:_______________________________________________________________________________
в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ____________________________________________ в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии со сметой – спецификацией (Приложение № 2) оказать услуги по доставке и монтажу натяжного потолка по адресу:______________________________________________________________________________

Телефон:_____________________________ и ознакомить с инструкцией по эксплуатации натяжных потолков (Приложение № 3), а Заказчик оплатить услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены на работы устанавливаются в рублях, согласно Смете-Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2).

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

2.2.1. По безналичному расчету, оплата производится в размере 100% от стоимости работ.

2.2.2. При оплате наличными Заказчик оплачивает при заключении настоящего Договора 30% от стоимости работ и 70% — по акту приема-передачи работ в момент его подписания. В случае отказа Заказчика от оплаты остатка суммы по договору (70%) сразу же после установки потолка, Исполнитель имеет право демонтировать установленные потолки. В этом случае повторная установка потолков производится в день, удобный для Исполнителя и за дополнительную плату.

2.3. В случае, если в процессе работ выявится необходимость выполнения работ, не предусмотренных настоящим договором, эти работы выполняются Исполнителем после подписания сторонами дополнительного соглашения с приложенной к нему калькуляцией или без таковой, если в соглашении указаны виды дополнительных работ и их стоимость.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

З.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору качественно, в сроки, установленные настоящим Договором и с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ на объекте Заказчика.

3.1.2. Не позднее, чем в десятидневный срок с момента получения аванса и сообщения Заказчиком о готовности объекта к проведению работ, произвести установку потолка и сдать его Заказчику по Акту сдачи-приемки работ.

3.1.3. Уведомить Заказчика о дне приема-передачи работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.п.).

3.1.6. В случае перенесения сроков исполнения договора по вине Заказчика (неготовность объекта к проведению работ), Исполнитель оставляет за собой право на определение сроков выполнения работ, но не более чем в течение 30 календарных дней с момента подтверждения готовности объекта к проведению работ.

3.1.7. Немедленно сообщать Заказчику обо всех независящих от него обстоятельствах, которые могут повлиять на качество монтажа потолка и окончание его в срок, если такие обстоятельства стали известны Исполнителю. В этом случае Стороны обязаны в 3-хдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направленности продолжения работ. При невозможности их проведения расчеты между Сторонами производятся исходя из фактически произведенных Исполнителем затрат.

3.1.8. Смонтировать натяжной потолок повторно без дополнительной оплаты Заказчиком при обнаружении полотна с заводским браком в течение 30 рабочих дней с момента подписания дефектной ведомости. В случае обнаружения заводского брака штрафные санкции, предусмотренные п.4.1, не действуют.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке по причине недобросовестного отношения со стороны Заказчика (предоставление неверного адреса, контактных телефонов, неготовность помещения к установке натяжных потолков, неоплата счетов, выставленных по Смете Исполнителем). При этом, расчеты между Сторонами производятся исходя из фактически произведенных Исполнителем затрат.

3.2.2. Получить от Заказчика необходимую информацию о состоянии стен, перегородок, о расположении скрытых коммуникаций (отопление, водоснабжение, вентиляция, электропроводка).

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Передать Исполнителю помещение, в котором производятся работы, подготовленное для установки натяжных потолков в соответствие с техническими требованиями (Приложение 1).

3.3.2. Приостановить на период монтажа натяжных потолков строительно-монтажные и отделочные работы во избежание повреждения монтируемых потолков.

3.3.3. Предоставить на период выполнения работ Исполнителю место для складирования материалов и инструментов в случае, если продолжительность работ составляет более одного дня и принять на ответственное хранение материалы и инструменты по акту приема-передачи материальных ценностей. Ответственность, за сохранность оставленных на хранение материалов и инструментов несет в данном случае Заказчик. При необеспечении сохранности Исполнитель не несет ответственность за своевременную сдачу работ, а Заказчик возмещает Исполнителю полученные в связи с этим прямые убытки.

3.3.4. Обеспечить на весь период работ беспрепятственный доступ сотрудников Исполнителя на объект в течение рабочего дня. В случае отсутствия доступа на объект и в сроки, предусмотренные данным договором, окончательный срок исполнения Договора устанавливается Исполнителем.

3.3.5. Предоставить Исполнителю все необходимое комплектующее оборудование (осветительное, вентиляционное и т.п.), в случае выполнения работ с применением оборудования Заказчика. В случае не предоставления данного оборудования Исполнитель оставляет за собой право произвести монтаж натяжных потолков без комплектующих материалов.

3.3.6. Обеспечить электрическую разводку до места крепления электрических и иных приборов. В случае выполнения этих работ силами Исполнителя, Заказчик обязан оплатить дополнительные работы в соответствии с подписанным Сторонами дополнительным соглашением.

3.3.7. Своевременно принять работы по акту приема-передачи и оплатить выполненные по Договору работы.

3.3.8. Передать Исполнителю необходимую информацию о состоянии стен, перегородок, о расположении скрытых коммуникаций (отопление, водоснабжение, вентиляция, электропроводка). Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за возможные негативные последствия, если указанная информация отсутствует, либо недостоверна.
3.4. Заказчик и меет право:

3.4.1. Осуществлять контроль над ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Технология работ определяется Исполнителем.

3.4.2. Получить при заключении Договора необходимую информацию по эксплуатации натяжных потолков.

3.4.3. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов и неустоек, связанных с исполнением обязательств по Договору. Под фактически понесенными расходами понимаются денежные средства, переданные Исполнителем третьим лицам (производителю, перевозчику или иным лицам), неустойки и удержания, оплаченные Исполнителем указанным лицам во исполнение настоящего Договора. При этом понесенные расходы Исполнитель обязан подтвердить документально.

3.5. В случае поэтапного выполнения работ Стороны обязуются составлять и подписывать промежуточный Акт выполнения работ.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Исполнитель обязан по требованию Заказчика уплатить пени в размере 0,2% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ по настоящему Договору, Заказчик обязан по требованию Исполнителя уплатить пени в размере 0,2% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. В случае изменения Заказчиком размеров или геометрии помещений на объекте после осуществления контрольных замеров Исполнителем, что делает монтаж невозможным, все расходы по замене, изготовлению, доставке и установке натяжных потолков по измененным размерам геометрии возлагаются на Заказчика.

4.4. В случае состоявшегося согласованного с Заказчиком выезда бригады и невозможности проведения работ по вине Заказчика, т.е. неготовности объекта к монтажу (нет напряжении 220В, демонтирована стена, Заказчик или его представитель не могли приехать для допуска монтажников на объект и других действий, которые могут привести к невозможности монтажа потолков) составляется Акт. На основании составленного Акта Заказчик возмещает Исполнителю убытки за ложный выезд и простой бригады в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за выезд каждой бригады. В указанном случае Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика оплаты суммы остатка по договору. При этом окончательные сроки установки потолка определяются Исполнителем.

4.5. При наличии в натяжном потолке криволинейности, Исполнитель не несет ответственность за возможную неровность сварного шва однотонных или различных по цвету или фактуре полотен.

4.6. Исполнитель не несет ответственность за изолирование запотолочного пространства от доступа воздушных масс из соседних помещений, приточной вентиляции, вентиляционных шахт и возможного по этой причине «прогиба» или «залипания» натяжного потолка.

4.7. Исполнитель не несет ответственности за дефекты, возникшие по причине криволинейности монтажной поверхности (стена, потолок).

4.8. Технология работ определяется Исполнителем. В случае вмешательства Заказчика в технологию выполнения работ по установке натяжного потолка Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом расчеты между Сторонами производятся исходя из фактически произведенных Исполнителем затрат.

4.9. Исполнитель не несет ответственности по обязательствам, не указанным в данном Договоре.

4.10. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Договором.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1 Исполнитель гарантирует сохранность сварных швов поверхности натяжного потолка и неизменность цветовых характеристик полотна в течение десяти лет.

6.2. Исполнитель гарантирует качество выполнения монтажных работ по настоящему Договору в течение 1 (одного) года, при условии, что эти работы были приняты по акту сдачи-приемки и оплачены Заказчиком.

6.3.Срок гарантии исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки при условии 100% оплаты стоимости работ.

6.4. Гарантия действительна только при соблюдении Правил эксплуатации натяжных потолков.

6.5. Не являются гарантийным случаем: неисправность конструкции и полотна в результате механического повреждения; повреждения, вызванные попаданием внутрь натяжного потолка посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, включая такие, как несоответствие Государственным стандартам параметров питающих сетей, и другими подобными внешними факторами; вибрация потолка, происходящая из-за внешнего воздействия воздуха из запотолочного пространства.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если это неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (таких как военные действия, стихийные действия, а также односторонние акты правительства, не позволяющие Сторонам выполнять условия договора). Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства вследствие данных форс-мажорных обстоятельств, должна сообщить об этом другой стороне в недельный срок.

7.2. Срок исполнения обязательств отодвигается на время действия форс-мажорных обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами непосредственно или обменом письмами.

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Данный Договор составлен в рамках Гражданского Кодекса РФ (согласно ст.3 п.2, ст.421 п.1, 3, 4 ГК РФ).

9.2. Настоящий Договор составлен на двух страницах в 2-х (двух) экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из сторон.

9.3. К настоящему договору прилагаются:

Технические Требования к подготовке Помещения – Приложение № 1

Смета-спецификация – Приложение № 2

Инструкция по эксплуатации натяжного потолка – Приложение № 3

Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и не имеют самостоятельной юридической силы при его отсутствии.

Договор на оказание услуг по установке натяжного потолка

ChipSet сказал(-а): 04.02.2011 21:29

Договор на оказание услуг по установке натяжного потолка

ДОГОВОР № _____
на оказание услуг по установке натяжного потолка
г. Москва “____” _____________ 201_ г.
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(ф.,и.,о. физического лица), именуемый в дальнейшем “Заказчик”, и _______________________________________________________________________________________________________________________,
(ф.,и.,о. физического лица), именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: произвести в квартире заказчика или в доме, при¬надлежащем заказчику на праве личной собственности, своими силами, ин¬струментами, механизмами установку натяжного потолка в помещении, именуемую в дальнейшем “Работа”..
1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.
1.4. Срок выполнения работ с “__” _________ 201_ г. до “___” _________ 201_ г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
1.4.1. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком графы об отсутствии претензий к выполненной работе ( п. 8 ), в настоящем договоре подряда, с этого момента начинает течь гарантийный срок.
1.4.2. В случае непредоставления в течение двух рабочих дней по окончании срока прописанного в п. 1.4 мотивированного отказа в письменной форме работа считается принятой.
1.4.3. Гарантийный срок произведенных работ по установке натяжного потолка, являющегося собственностью заказчика, составляет ___ месяцев. 1.4.4. Гарантийный срок прекращается при затоплении, пожаре, химическом воздействии на Работу или каких либо других действиях совершенных Заказчиком или третьими лицами, повлекшими за собой воздействие на Работу, в результате которых были испорчены материалы Работы.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.
2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.
2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение 15 дней.
2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В течение двух дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме.
2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение одного дня с момента приемки результатов Работы.
2.4. 3аказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора состоит из:
3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ______________________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере ______________________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.2. Цена настоящего договора составляет: ______________________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем наличного расчета.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся с применением предоплаты в размере 70% суммы Договора, сразу по заключению договора и 30% суммы Договора после подписания Заказчиком графы об отсутствии претензий к выполненной работе ( п. 8 ).

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока выполнения Работ, по вине Подрядчика, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику сумму в размере 0.5% от суммы договора за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров в течение трёх дней, настоящий договор разрывается, и стороны освобождаются от выполнения обязательств по Договору, за исключением внесенной суммы предоплаты Заказчиком и оплаты фактически выполненной части работ.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7.ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят: стихийные бедствия, военные действия, забастовки, массовые беспорядки, взрыв, оседание почвы и т.д., если эти действия нельзя было предвидеть или предотвратить разумными мерами.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение договора откладывается на весь период действия этих обстоятельств. В случае если эти обстоятельства длятся более одного месяца, любая из сторон вправе расторгнуть договор.

8. Графа об отсутствии претензий к выполненной работе
Работа принята, претензий неимею:
Работа сдана:
Заказчик . Подрядчик .
подпись, дата подпись, дата
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик Подрядчик
Ф.И.О. Ф.И.О.
Паспорт Паспорт

Адрес регистрации (прописки)

Адрес регистрации (прописки)
Телефон Телефон

Второй экземпляр договора получил, с условиями данного договора ознакомлен(а) и согласен(а): Заказчик

Договор на натяжные потолки

ДОГОВОР № _____

на установку натяжных потолков

«____» ____________ 201__ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд по установке натяжных потолков в помещении по адресу: _________________________________________________________________________________________________ (далее в договоре Помещение).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работу в соответствии с условиями договора и рабочими чертежами, оформленными в виде Приложений 2 к настоящему договору и которые являются его неотъемлемой частью.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ определяется протоколом согласования договорной цены на выполнение работ по монтажу натяжного потолка (Приложение № 4), и составляет_______________(______________________________________________________________________________________________________________________________________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Стоимость работ определяется сторонами при заключении настоящего договора в соответствии с прейскурантом цен (Приложением № 3) Подрядчика, действующего на дату подписания договора. Подрядчик может сделать скидки от цен Прейскуранта. Все изменения первоначальной договорной цены, стоимости дополнительных работ, добавление полотен натяжных потолков или удаление помещений из заказа, сроков исполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме. Минимальная стоимость договора – 10 000 рублей. В случае заключения договора на сумму менее 10000 рублей, дата и время монтажа назначается розничным отделом Подрядчика. Также Подрядчик имеет право отказать Заказчику в подписании договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сдать работы Заказчикув состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с рабочими чертежами и графиком.

3.3. Поставить необходимые материалы, оборудование, комплектующие для установки натяжных потолков.

3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарно-гигиенических норм и мер противопожарной безопасности.

3.5. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.7. Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

3.8 Подрядчик несёт материальную ответственность за нанесение ущерба во время нахождения на объекте Заказчика, если этот ущерб не связан с нарушениями технических требований Подрядчика при установке натяжных потолков, оговоренных в Приложении 1.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику помещение для выполнения работ, с указанием схемы коммуникаций. Представителем Заказчика считается физическое лицо, которое непосредственно передает помещение бригаде монтажников Подрядчика для проведения работ на данном объекте.

4.2. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика от начала работ до их вывоза после подписания акта приема-сдачи выполненных работ, в том числе сохранность установленных фрагментов натяжных потолков.

4.3.1 Согласовать с Подрядчиком все особенности монтажа натяжных потолков, цвет и фактуру полотен, работы по освещению помещений и подписать Приложение 2 к договору, где указаны все моменты установки натяжных потолков, требующих согласования.

4.3.2 Приложение 2 составляется в одном экземпляре и остаётся у Подрядчика. По требованию Заказчика Приложение 2 по согласованию отправляется ему на электронную почту.

4.3.3 Согласование по многоуровневым конструкциям и фотопечати на натяжных потолках ведётся лично или по переписке по электронной почте. Подтверждением согласия Заказчика с макетом может служить электронное письмо от Заказчика с прикреплённым файлом макета и сообщением «С макетом согласен».

4.3.4. После согласования Заказчик не имеет права вносить изменения в макеты, менять конструкции стен, которые могут привести к неправильно изготовленному полотну и конструктиву натяжного потолка.

4.4 Выезд инженера-технолога к Заказчику стоит от 500 до 1500руб. в зависимости от удалённости объекта Заказчика. При подписании договора деньги за первичный выезд не берутся или идут в счёт оплаты договора.

4.5. В случае отсутствия претензий к качеству установленного натяжного потолка принять работы и подписать акт приема-сдачи выполненных работ непосредственно по окончании работ.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, а также все технические требования (приложение № 1). В случае полного или частичного неисполнения технических требований Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков установки, качества установки натяжного потолка и проведённых ранее ремонтных работ сторонними организациями.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Дата начала монтажа _____________________. В связи с непрерывным графиком работ по установке натяжных потолков Подрядчиком, возможно смещение даты монтажа не более чем на три рабочих дня, о чем Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика заранее.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. При подписании настоящего договора Заказчик вносит сумму в размере 70% стоимости по договору. После окончания работ и подписания акта приема-сдачи выполненных работ, Заказчик вносит остальные 30% стоимости по договору.

6.2. Возможна первоначальная предоплата менее 70% от стоимости по договору, оставшаяся до 70% сумма вносится в день монтажа перед началом работ.

6.3. При оплате безналичными средствами на расчётный счёт ИП Чуприцкого А.В., производится 100% предоплата. ИП Чуприцкий А.В. работает по упрощённой системе налогооблажения без НДС.

6.4 В случае обстоятельств, указанных в п. 7.6.3 и 7.6.4, возвращение денежных средств осуществляется перерасчётом доплаты или предоплаты по договору.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА

7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, но в рамках сроков настоящего договора.

7.2. Приемка работ осуществляется по акту приема-сдачи выполненных работ после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.3. Приемка объекта производится в день окончания работ. В случае неисполнения данного условия по вине Заказчика стоимость дополнительного выезда бригады для подписания акта приема-сдачи выполненных работ определяется соглашением сторон, но не менее 7000 руб. за каждый выезд.

7.4. Дополнительный выезд бригады монтажников, не связанный с работами по гарантии и доделками по договору, оплачивается отдельно из расчета 3000 руб. за каждый выезд, не считая стоимости самих работ по данному вызову, но не менее 5000 руб.

7.5 Дополнительный выезд монтажников на установку декоративной вставки после финишной отделки стен Заказчиком оплачивается в размере 1500 руб.

7.6.1. Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика, не происходит подписания акта приема-сдачи выполненных работ, в день монтажа по взаимному обсуждению составляется двухсторонний акт, в котором излагаются все необходимые доработки и сроки их выполнения.

7.6.2. В случае обнаружения на полотне натяжного потолка проколов или отверстий диаметром до 3 мм, производится ремонт полотна на месте без его демонтажа, о чем предупреждается Заказчик. После этого претензии по поводу данных отверстий не принимаются. На отремонтированные отверстия распространяются гарантийные обязательства Подрядчика, указанные в п. 9.2 настоящего договора.

7.6.3. В случае невозможности из-за особенностей стен установить ровно и качественно декоративную вставку, составляется акт и Заказчику возвращаются денежные средства уплаченные за данный вид работ.

7.6.4. В случае невозможности установить натяжной потолок либо выполнить какие-либо дополнительные работы, связанные с монтажом, из-за технических условий не обнаруженных инженером-технологом при заключении договора, составляется акт и Заказчику возвращаются денежные средства уплаченные за не установленные потолки и не выполненные работы.

7.7 В случае не подписания акта приёма-сдачи выполненных работ и невозможностью составления акта доработок из-за несогласия Подрядчика и Заказчика, ищется вариант решения проблемы в изменении стоимости договора. Если решение не достигнуто, то Подрядчик демонтирует установленные натяжные потолки и в одностороннем порядке делает перерасчёт договора с учётом уже выполненных работ за вычетом стоимости полотен натяжных потолков и добавлением работы «монтаж натяжного потолка» стоимостью 300 рублей за погонный метр установленного багета для крепления натяжного потолка. Если суммы уплаченной предоплаты недостаточно для покрытия стоимости проведённых работ, то Подрядчиком подаётся иск в суд о взыскании недостающих денежных средств.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

— Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором.

— Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем.

— Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2. Подрядчик устанавливает следующие гарантии:

— на полотна натяжных потолков, на соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну — 20 лет с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.

— на работы по установке натяжного потолка и комплектующие монтажа — 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.

— на лампы в установленных Подрядчиком светильниках – 1 год с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения ламп или светильников Заказчиком или третьими лицами.

— на светодиодную ленту, контроллеры и блоки питания – 6 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения ламп или светильников Заказчиком или третьими лицами, а также при условии установки контроллеров и блоков питания в доступных местах, не требующих демонтажа натяжных потолков или прочих конструкций.

9.3. Подрядчик не несет гарантии на повреждения приборов освещения, купленных не у Подрядчика.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного или по электронной почте извещения Заказчика. После составления акта Подрядчик вправе демонтировать потолок и направить его на экспертизу изготовителю. Замена потолка может быть произведена на основании результатов экспертизы в течение 5 дней с момента получения результатов экспертизы. При замене полотна натяжного потолка Подрядчик не несет ответственность за сохранность установленных отделочных материалов (обои, потолочный плинтус, линолеум, паркет, ламинат, гипсокартон и т.д.)

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:

— за задержку передачи Подрядчику помещения, при условии что монтажники Подрядчика прибыли на объект – штраф в размере 5000 за каждый день выезда монтажников;

— за задержку подписания акта приёма-сдачи выполненных работ, оплаты доплаты по договору в день окончания монтажа, без письменного указаний претензий по качеству работы – штраф 3000руб. за каждый просроченный день;

— за порчу либо утрату материалов, оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика по вине Заказчика — стоимость материального ущерба в полном объеме.

— за вынужденный простой бригады монтажников по вине Заказчика – штраф 500руб. за каждый час простоя.

— за изменение даты монтажа и уведомление Подрядчика менее чем за двое суток до начала работ – штраф 2000 рублей за каждую смену даты.

10.2 За порчу имущества Заказчика, кроме случаев связанных с нарушением требований Подрядчика из Приложения 1 к договору, в полном объёме.

10.3. Уплата штрафов, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у подрядчика в следующих случаях:

— задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

— задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный
в договоре, увеличивается более чем на 15 дней.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:

— приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 дней;

— уменьшение стоимости работ более чем на 1/3, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в договоре;

11.3. Отсутствие заказанного материала при изготовлении полотна натяжного потолка не является основание для расторжения договора. В данном случае Заказчик выбирает из каталога Подрядчика материал другого цвета или фактуры.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет за 5 дней до начала монтажа письменное или электронное уведомление о намерении другой. Договор расторгается в установленном порядке, с оплатой уже выполненных работ. В случае, когда расторжение договора происходит по инициативе Заказчика с нарушением срока уведомления, Подрядчик удерживает с Заказчика стоимость изготовленного по размерам Заказчика полотен натяжных потолков и компенсацию в размере 5000 рублей.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика компенсируется виновной стороной. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу
по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены
в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются судом в установленном порядке.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

Подрядчик:

ИП Чуприцкий Алексей Владимирович

Банк получателя: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

г. Москва БИК 044525225

Расчетный счет: 40702810038040023281

Кор. счет: 30101810400000000225

М.П. __________________(______________________)

Заказчик:

Приложение № 1

к Договору №________

от «____» ________ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА

к объекту для установки натяжных потолков.

  • Заказчик предупреждается о том, что форма и периметр помещения(-ий) после сделанных замеров должны остаться неизмененными. В случае нарушения Заказчиком данного условия, Заказчик несёт расходы на повторный замер, повторное изготовление материала и выезд бригады.
  • Если в помещении поклеены обои или проведена финишная покраска стен, то Подрядчик не несёт ответственности за испачканные и повреждённые поверхности;
  • Если в помещении сделана финишное половое покрытие, то Заказчик обязуется заблаговременно защитить поверхность от возможных повреждений, в противном случае Подрядчик не несёт ответственности за сохранность полового покрытия;
  • К местам установки светильников должны быть подведены кабельные линии, обеспечивающие гарантированное включение и отключение напряжения;
  • Помещения на момент установки потолка должны обеспечивать поддержание температурного режима в интервале + 65 + 70°С, а также быть отапливаемыми в процессе их эксплуатации;
  • Стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными. Гипсокартон, керамическая плитка и другие, конструкционные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены. Гипсокартон и другие листовые материалы должны быть армированы деревянным брусом или металлическим профилем. При установке потолков на кафель, недопустимо наличие пустот между плиткой и стеной. При наличии пустот между стеной и плиткой Подрядчик снимает с себя ответственность за повреждение кафеля.
  • В случае установки потолочного багета, поверхность исходного потолка должна быть выполнена в одной плоскости.
  • В случае при монтаже в помещениях с мебелью Заказчик самостоятельно обеспечивает прямой доступ к стенам по всему периметру помещения, и свободное расстояние от стен должно быть не менее 1 метра.
  • Заказчик предоставляет исполнителю схемы коммуникаций, проложенных в стенах (электропроводка, трубы отопления, водоснабжения и систем кондиционирования). При отсутствии схемы Подрядчик не несет ответственности за повреждение коммуникаций. По согласованию сторон в случае обнаружения места повреждения и его доступности возможен ремонт проводки монтажниками на месте. Если после ремонта проводки требуется дополнительный выезд бригады, то он оплачивается по прайс-листу.
  • При монтаже потолков в помещении высотой более3,5 метровпо периметру должны быть установлены временные строительные сооружения (леса). При монтаже в бассейнах и ванных комнатах – площади бассейнов и ванн должны быть застелены Заказчиком сплошным настилом из досок и щитов.
  • В помещении примыкание потолочных плит к стенам и вентиляционным коробкам должно быть герметичным, чтобы исключить эффект всасывания воздуха или надувания потолка.
  • Все подготовительные работы должны быть проведены до выезда бригады монтажников на объект, в случае простоя бригады по вине заказчика, заказчик оплачивает каждый час простоя бригады согласно Договору.
  • В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются горизонтально по лазерному уровню, вследствие чего подрядчик не несёт ответственности за значительную разницу в отступах от верхнего и нижнего края базового потолка, не выровненного по горизонту.
  • Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна превышать 40 W для ламп накаливания и 35W для галогеновых ламп.
  • Расстояние от ламп до потолка в сантиметрах (для люстр) должно быть не менее величины мощности лампы в ваттах.
  • Заказчик обязан в течение 3 дней с момента заключения Договора согласовать с Подрядчиком тип встроенных потолочных светильников. В случае непредставления Заказчиком в указанный срок образца светильника Подрядчик не несет ответственности за несоответствие светильников техническим требованиям установки встроенных потолочных светильников в натяжные потолки.
  • Подрядчик не несет ответственности за дефект потолка, образовавшийся в результате хранения полотен свыше 5-и дней из-за невозможности его своевременной установки по вине Заказчика. В случае глянцевых полотен срок хранения до установки не более одного дня.
  • На момент установки натяжного потолка Заказчик обязан предоставить бригаде монтажников люстры, для определения способа их крепления. Если в договоре указан монтаж люстр, но ввиду сложности установки и/или подключения, монтажная бригада имеет право отказать Заказчику в монтаже люстры с обязательным перерасчетом суммы по договору.
  • Если в помещениях Заказчика существует режим «тихого часа», то об этом нужно заблаговременно проинформировать Подрячика. Если шумные работы в эти часы или во вне рабочего времени по требованию Заказчика всё равно проводятся, то ответственность несёт Заказчик.
  • Технология установки натяжных потолков является собственностью ИП Чуприцкий А.В. Обучение, ознакомление с данной технологией регулируется договорными условиями с третьими лицами, заинтересованными в получении информации (полной, ознакомительной). В случае невыполнения данного условия работа приостанавливается, до заключения договора обучения-ознакомления.

Заказчик: __________________________ (___________________________________)

Приложение № 3

к Договору №________

от «____» ________ 201_ г.

Прейскурант цен

1. Стоимость полотна с монтажом от общей площади договора (руб. за м 2 )

Еще по теме:

  • Понятие состава административного правонарушения виды составов их признаки Понятие, состав административного правонарушения, его элементы. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об […]
  • Положено ли земельный участок на 3 ребенка Дают ли землю за третьего ребенка в семье в 2018 году В российском законодательстве не приведено точного определения многодетной семьи. Критерии данной категории разрабатываются на региональном уровне. Тем не менее существует практика социальной поддержки […]
  • Заявление на выдачу повторного свидетельства о рождении в украине образец Заявление на выдачу повторного свидетельства о рождении Заявление на выдачу повторного свидетельства о рождении подается в отделение ЗАГС (желательно в то отделение, в котором и хранится запись о госрегистрации рождения) в случае утраты или порчи оригинала, […]
  • В медвежьегорске юрист Юристы в Медвежьегорске Расстояние от центра: 1.2 км. +2 ✉ Адрес Республика Карелия, Медвежьегорский р-н, Медвежьегорск г., ул. Кирова, 18 ☎ Телефон +7 (81434) 5-77-57 В последнее время юридические услуги стали особенно востребованными не […]
  • Пример заявления на распоряжение материнским капиталом Заявление на распоряжение средствами материнского капитала в 2018 году Материнский капитал выдается гражданам в виде именного сертификата. Сами деньги до поры находятся на бюджетных счетах. Чтобы ими воспользоваться необходимо подать заявление на […]
  • Начало населенного пункта Знак "населенный пункт", правила движения в населенном пункте Знак "населенный пункт", правила движения в населенном пункте Значение населенного пункта Населенный пункт, общие правила Движение в населенном пункте с синим фоном Движение в […]